（招标编号：E1407000827002243001）
招标项目所在地区:平遥县
一、招标条件
本 平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程施工（招标项目编号：E1407000827002243001）,已由以平审批审[2022]38号批准建设,项目资金来源为 省财政招标人为 平遥县林业局。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标
二、项目概况与招标范围
项目规模：2.1项目名称：平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程施工。2.2总投资额：1280万元。2.3建设地址：平遥县东南山区和丘陵边山地带，涵盖朱坑、东泉、卜宜、段村4乡（镇）。2.4工期：30天。2.5养护期：510天。2.6工程质量要求：符合验收标准。
招标内容与范围：本招标项目划分为 22个标段，本次招标为其中的：
007平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（七标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
014平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十四标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
017平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十七标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
020平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
002平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
003平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（三标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
004平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（四标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
005平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（五标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
006平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（六标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
010平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
011平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十一标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
015平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十五标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
019平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十九标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
001平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（一标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
009平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（九标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
021平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十一标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
008平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（八标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
013平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十三标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
018平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十八标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
012平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十二标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
016平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十六标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
022平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十二标段）
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
三、投标人资格要求
007平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（七标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
014平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十四标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
017平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十七标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
020平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
002平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
003平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（三标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
004平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（四标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
005平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（五标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
006平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（六标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
010平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
011平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十一标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
015平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十五标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
019平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十九标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
001平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（一标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
009平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（九标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
021平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十一标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
008平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（八标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
013平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十三标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
018平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十八标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
012平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十二标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
016平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十六标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
022平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十二标段）
①投标人具有独立法人资格；②具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位注册人员；④投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；⑤本次招标投标企业要遵循?中华人民共和国招投标法实施条例?第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；⑥由于平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。
本项目 不允许 联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2022-09-16 23:00至2022-09-21 23:00，招标文件每套售价0.00元，售后不退 。
获取方法：凡有意参加投标者，在招标文件获取期间内网上获取招标文件。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2022-10-11 09:30
递交方法:线上递交
递交地址：晋中市公共资源交易服务中心（榆次区定阳路500号巨燕财富广场2号楼晋中市交易中心开标厅）
六、开标时间及地点
开标时间：2022-10-11 09:30
开标方式：现场解密
七、其他公告内容
本次招标公告同时在 《中国招标投标公共服务平台》、《山西省招标投标公共服务平台》(山西招投标网)、《全国公共资源交易平台（山西省）》和《晋中市公共资源交易平台》上发布。
1.凡有意参与本项目的投标人，请先在山西省公共资源交易主体信息库（http://jyzt.sxzwfw.gov.cn）注册，用CA数字证书登录晋中市公共资源交易平台（http://ggzy.sxjz.gov.cn）完善信息。咨询电话：0354-3067268。2.参与本项目的潜在投标人，请登录晋中市公共资源交易平台（http://ggzy.sxjz.gov.cn），在工程建设-确认投标栏目中找到对应的项目进行关注。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为平遥县林业局
九、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）
招标人或其招标代理机构：（盖章）